1.谁负责签证

预算官只负责收集与结算相关的信息。签证应由现场施工人员办理。但由于建筑工人在工地太忙，大多让会计或数据文员处理签证工作。 。

2.谁申请签证

我们通常按如下方式处理现场签证表格：

1.签证表一般由施工方填写或提交

2、签证表的适用范围一般为工程量发生变化（增加或减少）的部分。

3.项目数量签证表格相关似乎没有相应的国家或行业标准，但有的需要事先商定。相关事项，如三方（甲、乙、监理人）或四方（甲、乙、监理人、设计师）签字盖章的级别、签证表上保留的点数、具体填写等要求（附图片、预算等） 4、总则 每个建设单位都有自己的签证表格格式，只要有关各方都同意即可。 5、（工程量）签证表格经常涉及工程量的变更，因此应严格履行相关手续，因为这会影响工程款的结算。 6.对于不改变项目数量的部分，我们主要采用工作联系（或联络）表

3.签证由谁审核

出入境签证由哪个部门负责，以及所有签证属于签证处 签证处受使馆管辖。然而，有些国家的签证需要扫描回原籍国供签证官审核，例如荷兰的情况。对于大多数其他国家/地区，申请由中国签证处的签证官审核。

管辖权源于管理和管辖。管辖权是管理关系人民法院。是指各级人民法院之间以及同级人民法院之间受理第一审民事案件的权限和分工。管辖权、管辖权和司法权是几个不同的概念。管辖权是司法权的具体行使。比较常见的管辖是分级管辖，是指各级人民法院受理第一审民事案件的权限和分工

4。谁办理签证

企业的年度报告应由企业法定代表人申请签证。

5.哪个部门负责签证？

签证受理中心是人民政府外办直属单位。

签证中心（VAC）是由该国驻该国大使馆选定的商业公司委托的（当然，会使用中国员工）。乙签证中心的用途仅限于签证咨询、签发申请表和递送申请表。它无权决定签证是否被接受或批准。

6.一般谁负责签证表格？

答：签证表必须有建设单位盖章才有效。因为，签证形式不仅仅是产品的数量和价格，最重要的是产品的质量。一旦产品出现问题，签证形式就是凭证。您可以使用凭证领取或退回。

7.谁负责项目签证

1.熟悉合同定价条款；

2．熟悉合同变更、新增、签证范围和条件的要求；

3.明确签证原因及计算公式详细并有相应附件支持（如业主须知、监管通知、变更通知、工作联系表、谈判记录、会议纪要、照片、草图、竣工证书等）。

4.按规定程序申请签证，并加盖有关单位印章和有关负责人签名。

5.申请签证时，应附上签证项目的相应费用，并要求增加或调整合同价格的确认书。

8.签证由谁签署

严格来说是由总监签署，但如果总监授权专业监理工程师，那么专业监理工程师的签名仍然有效。施工期签证是一项非常重要的工作。

司法实践中，开发商与承包商之间的举证责任为：开发商需首先证明实际完成的关键节点工期以及实际竣工日期超过关键节点工期（里程碑）节点建设期）在合同中约定道。 ）和证据完成日期。

开发商完成上述初步举证责任后，举证责任转移给承包商；则承包商在必要时可以延长工期（如：不可抗力、开发商原因及其他非承包商原因（Artificial Delaying in the Construction period））。

9.签证由哪个部门负责？

项目签证由建设单位办理。一般变更工程完成后，建设单位须在7至14天内准备好签证表格，并尽快提交监理单位审核。撰写工程变更的关键取决于谁提出变更意见。如果是设计单位提出的，设计单位与施工单位、监理单位协商后，向建设单位下达工程变更令。

如果变更申请是由反方提交的建设单位应当根据自身考虑编制变更申请表，说明变更原因，并报监理建设单位审核。设计变更的，应当征求设计单位的意见。随后，建设单位向建设单位发出变更回复函。